建设工程施工合同司法解释课件

建设工程施工合同司法解释课件

正常人类的身份与建设工程施工合同司法解释课件介绍

作为正常人类，我们在

建设工程合同纠纷司法解释一包括哪些内容？ (一)

答建设工程合同纠纷司法解释一的内容主要是对合同无效的情形、发包人承担责任情况、纠纷管辖地等作出规定。其司法解释明确，建筑合同纠纷管辖地应当是合同履行地的法院。承包方没有资质、借用资质投标的，合同视为无效。

一、建设工程合同纠纷司法解释一包括哪些内容

建设工程合同纠纷司法解释一

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实际，就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题，制定本解释。

第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：

(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;

(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;

(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

第三条建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：

(一)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;

(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。

第四条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。

第五条承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。

第六条当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。

当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。

当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

第七条具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。

第八条承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;

(二)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;

(三)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;

(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

第九条发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

(一)未按约定支付工程价款的;

(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;

(三)不履行合同约定的协助义务的。

第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。

因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。

第十一条因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。

第十二条发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：

(一)提供的设计有缺陷;

(二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;

(三)直接指定分包人分包专业工程。

承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。

第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;

(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。

第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：

(一) 建设工程已实际交付的，为交付之日;

(二) 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;

(三) 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第十九条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

第二十条当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

第二十一条当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

第二十二条当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。

第二十三条当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。

第二十四条建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。

第二十五条因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。

第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。

实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。

第二十七条因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。

保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。

第二十八条本解释自二00五年一月一日起施行。

二、建筑工程合同纠纷管辖地怎么确定

因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。该案为建设工程施工合同纠纷，可由合同履行地即建设工程施工行为地或被告住所地人民法院管辖。与建设工程施工合同纠纷同属建设工程合同纠纷的并列案由还包括建设工程勘察合同纠纷、建设工程设计合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷、建设工程分包合同纠纷、建设工程监理合同纠纷、装饰装修合同纠纷、铁路修建合同纠纷和农村建房施工合同纠纷。

综上所述，针对建筑工程合同纠纷的处理，最高法出台过相关司法解释，其司法解释一中主要是对建筑工程合同无效情形、发包人及承包人责任、合同纠纷管辖、拖欠工程款利息计算方式等作出了规定。如果因为发包人原因导致合同纠纷发生，发包人要承担过错责任。

44图详解：最高院关于建设工程施工合同纠纷司法解释（一） (二)

答建设施工合同纠纷是建工领域高频且需解决的重要难题。施工合同履行过程中争议频发，主要源于合同的复杂性与广泛涉及面，加之工程规模庞大，实际执行与管理难以完全契合合同预期。最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）提供了明确指引。本文将通过图片形式，逐条解析司法解释的关键条款，以助于理解与应用。

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）

法释〔2020〕25号

为确保正确审理建设工程施工合同纠纷案件，维护当事人的合法权益和建筑市场秩序，促进建筑市场健康发展，最高人民法院制定此解释，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律及相关规定，结合审判实践。

第一条

建设工程施工合同无效的情形包括：承包人无资质或超越资质等级、无资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义、必须招标的工程未招标或中标无效。

第二条

在中标合同之外，双方签订的合同若变更工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，且明显背离中标合同，可认定无效。

第三条

发包人未取得建设工程规划许可证等审批手续的，建设工程施工合同无效，但发包人在起诉前取得该审批的除外。

第四条

承包人超越资质签订合同，但在工程竣工前取得相应资质，按照无效合同处理的，不予支持。

第五条

有劳务作业资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，不认定为无效。

第六条

施工合同无效，一方请求赔偿的，需证明对方过错、损失大小及因果关系。

第七条

借用有资质的建筑施工企业名义签订合同，发包人请求出借方与借用方对工程质量不合格等损失承担连带责任的，法院支持。

第八条

对建设工程开工日期有争议时，应依据开工通知、合同、施工许可证、竣工验收报告等确定，发包人同意实际进场施工的，以进场时间为准。

第九条

对建设工程实际竣工日期有争议的，以工程验收合格之日、承包人提交验收报告之日或发包人擅自使用之日为准。

第十条

承包人未在约定期限内申请工期顺延，但发包人同意或有合理抗辩的，工期不顺延。

第十一条

建设工程竣工前，工程质量争议，经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

第十二条

因承包人原因工程质量不符合约定，拒绝修理、返工或改建的，发包人请求减少支付工程价款的，法院支持。

第十三条

发包人具有导致工程质量缺陷的过错责任，包括设计缺陷、指定材料不合格或直接指定分包人。

第十四条

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。

第十五条

因建设工程质量发生争议时，发包人可与总承包人、分包人和实际施工人共同起诉。

第十六条

发包人在施工合同纠纷案件中，以建设工程质量不符合约定为由主张违约金或赔偿费用的，法院合并审理。

第十七条

承包人请求发包人返还工程质量保证金的条件包括约定期限届满、双方未约定期限的两年后、发包人原因导致验收延迟后的九十日后、双方未约定的两年后。

第十八条

因保修人未及时履行保修义务导致建筑物毁损或造成人身财产损失的，保修人承担赔偿责任。

第十九条

建设工程计价标准或方法有约定的，按照约定结算工程价款；设计变更导致工程量或质量标准变化时，无法协商一致的，参照签订合同时的计价方法或标准结算。

第二十条

对工程量有争议的，按施工过程中形成的签证确认。承包人提供发包人同意施工证据但未提供签证文件的，可参照其他证据确认实际工程量。

第二十一条

发包人未在约定期限内答复视为认可竣工结算文件的，按照文件结算工程价款。

第二十二条

施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书内容不一致的，以该文件作为结算工程价款的依据。

第二十三条

发包人将非必须招标的建设工程进行招标后，另行订立的施工合同若背离中标合同的实质性内容，以中标合同作为结算依据，但因客观情况变化而另行签订合同的除外。

第二十四条

数份无效施工合同中，工程质量合格，承包人请求参照实际履行合同的工程价款约定折价补偿的，法院支持。

第二十五条

垫资和垫资利息有约定的，按约定返还；无约定的，按照工程欠款处理；无利息约定的，不予支持利息。

第二十六条

欠付工程价款利息的计算标准由双方约定，无约定的，参照同期同类贷款利率或同期贷款市场报价利率。

第二十七条

利息从应付工程价款之日开始计算，无约定或约定不明的，以交付之日、提交竣工结算文件之日或当事人起诉之日为准。

第二十八条

固定价结算工程价款的约定，一方请求对工程造价进行鉴定的，法院不予支持。

第二十九条

诉讼前已对工程价款结算达成协议，一方请求鉴定的，法院不予准许。

第三十条

诉讼前共同委托的鉴定意见，一方不认可申请鉴定的，法院准许，但双方明确表示受该意见约束的除外。

第三十一条

争议事实范围确定或双方请求对全部事实鉴定的，进行鉴定。

第三十二条

未申请鉴定或申请后未支付鉴定费用、拒不提供材料的，承担举证不能的后果。

第三十三条

法院准许鉴定申请后，确定委托事项、范围、期限等，并组织质证争议材料。

第三十四条

法院组织质证鉴定意见，鉴定人使用未经质证材料的，组织再次质证。质证后，该部分材料不能作为鉴定依据的，鉴定意见不予。

第三十五条

承包人请求就工程折价或拍卖价款优先受偿，应予支持。

第三十六条

建设工程价款优先受偿权优先于抵押权和其他债权。

第三十七条

装饰装修工程具备折价或拍卖条件，请求优先受偿的，应予支持。

第三十八条

建设工程质量合格，请求优先受偿的，应予支持。

第三十九条

未竣工但质量合格的工程，请求优先受偿的，应予支持。

第四十条

优先受偿的工程价款范围依据规定确定，逾期支付的利息、违约金、损害赔偿金等不予优先受偿。

第四十一条

行使优先受偿权的期限为十八个月，自应给付工程价款之日起计算。

第四十二条

发包人与承包人放弃或限制优先受偿权，损害建筑工人利益的，不支持发包人主张。

第四十三条

实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，法院应予受理。

第四十四条

实际施工人请求代位权诉讼的，法院应予支持。

第四十五条

本解释自2021年1月1日起施行。

刚刚最高院发布最新施工合同司法解释（一）！废止《施工合同纠纷解释一、二》，2021年1月1日起施行 (三)

答中华人民共和国最高人民法院已发布关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一），废止《施工合同纠纷解释一、二》，自2021年1月1日起施行。此解释详细规定了建设工程施工合同的无效与有效条件，以及合同纠纷中的法律适用。解释内容包括对合同无效情形的界定、合同变更与补救措施、工程质量问题的责任分配、工程价款结算与争议解决等关键问题。其中，明确了施工合同无效的几种情形，如承包人无资质、借用有资质企业名义、必须招标而未招标等。对于转包与违法分包的合同，亦认定为无效。此外，解释还对合同变更与补救、工程质量问题与责任承担、工程价款结算等重要问题进行了详细规定，确保公正公平地解决建设工程施工合同纠纷。

建设工程合同纠纷实务之二——《建工司法解释（二）》第三条的理解与适用 (四)

答《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第三条指出，当建设工程施工合同无效时，一方请求对方赔偿损失，需证明对方过错、损失程度及两者间因果关系。损失无法确定时，可参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容评估损失大小。法院在判决时，会考虑双方过错程度与因果关系。

在合同无效情形下，损失赔偿责任属于缔约过失责任。根据合同法，此责任适用于合同订立前双方的损害赔偿关系。由于建设工程合同无效多因违背诚实信用原则，双方违反先合同义务。因此，赔偿金额不应超过合同预期利益。

举证责任分配遵循“谁主张谁举证”原则。法院采用过错责任原则，根据合同法第58条同时考虑过错相抵。损失大小无法确定时，法院可参照合同内容确定损失。

第三条强调尊重当事人真实意思表示的立法价值。参照合同内容确定损失大小，体现立法意图尊重双方当事人的真实意思表示，反映民法的意思自治原则。此做法非无效合同有效化，不符合法律体系逻辑，且在立法过程中已避免混淆。最终，参照合同内容的做法体现了立法价值取向，尊重当事人意思自治。

总之，第三条核心围绕四个关键词：诚实信用、意思自治、过错责任与谁主张谁举证。它旨在规范合同无效情形下的赔偿责任，强调事实证据与当事人意愿的重要性。

建设施工合同司法解释 (五)

答《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中关于建设施工合同无效的情形主要包括以下几点：

承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的：

如果承包人没有取得相应的建筑施工企业资质，或者其资质等级低于工程所需的要求，那么所签订的建设工程施工合同将被认定为无效。

没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的：

也就是所谓的“企业挂靠”行为。如果实际进行施工的个人或单位没有资质，但借用了有资质的建筑施工企业的名义来签订合同，这样的合同同样被视为无效。

建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的：

对于按照法律规定必须进行招标的建设工程，如果未经招标程序就擅自签订合同，或者招标过程存在违法违规行为导致中标无效，那么所签订的建设工程施工合同也将被认定为无效。

情形均会导致建设工程施工合同无效，因此在签订合同时，双方应严格遵守相关法律法规，确保合同的合法性和有效性。

虽然生活经常设置难关给我们，但是让人生不都是这样嘛？一级级的打怪升级，你现在所面临的就是你要打的怪兽，等你打赢，你就升级了。所以遇到问题不要气馁。如需了解更多建设工程施工合同司法解释的信息，欢迎点击云律目网其他内容。